上海｜装饰装修合同纠纷｜真实胜诉案例｜上海阅瀚

描述：上海地区工装装修中途停工撤场纠纷真实判例，装修公司收取预付款后无故停工拒绝继续施工，被告缺席庭审，我方成功解除装修合同、追回剩余工程款并拿到逾期违约金，讲解案件争议点、取证思路、庭审策略，获取同类案件评估方案。咨询电话：021‑63681120、021‑63681117、上海市黄浦区中山南路 1228 号北方工业大厦 7 楼 C701 室

案件概况

原告与装修公司签订工装装饰装修施工合同，约定由装修公司包工包料完成房屋装修施工。原告依约支付 50000 元工程预付款，但是装修公司施工中途无故停工撤场，仅完成少量钢结构、龙骨架等基础项目，未在合同约定工期之内完工。原告多次沟通无果，另行委托其他施工单位完成剩余工程。被告装修公司收到法院传票之后拒不出庭应诉，法院依法缺席审理，最终判决解除双方装修合同，装修公司返还剩余工程款并承担逾期完工违约金。

案件概况标签

#工装装饰装修合同纠纷 #装修公司中途停工撤场 #预付工程款返还 #被告缺席判决 #装修逾期违约金 #上海宝山装修维权

本案核心难点

1、现场证据固定难度大：装修停工之后原告另行找第三方进场施工，原始施工现场被覆盖，无法再通过司法鉴定精确核算已完工工程量。2、被告失联缺席庭审风险：被告拒不到庭，案件事实缺少对方陈述，需要依靠原告单方证据链条说服法院认定违约事实。3、已完工价款结算争议：没有双方签字确认的阶段性结算单，如何区分已完工工程价值，确定应当退还工程款的金额，是本案主要争议。4、违约金举证问题：需要证明工期逾期产生实际损失，保证主张的违约金金额被法院采纳。

律师办案实操方案

1、完整梳理书面合同证据：提交装饰装修施工合同、报价清单、转账付款凭证，证明双方存在合法有效的装修合同关系以及原告足额支付预付款的事实。2、留存停工现场影像证据：提交停工阶段拍摄的施工现场照片，佐证装修公司实际完工范围、施工进度，证明项目并未竣工。3、案件事实陈述清晰还原施工过程：向法庭详细说明停工原因、停工时间、后续另行委托第三方施工的经过，完整还原装修公司单方停工撤场、逾期完工的违约事实。4、灵活调整诉讼请求：结合已完成少量施工的客观事实，主动降低退款诉请金额，配合法院酌情认定已完工工程造价，提高胜诉概率。5、违约金按照合同约定主张：依据施工合同逾期违约条款计算违约金，主张合理数额，避免违约金诉求过高不被法院支持。

案件最终判决结果

解除原、被告双方签订的工装装饰装修施工合同；法院酌情认定已完工工程造价 26000 元，判决装修公司返还剩余工程款 24000 元；支持逾期竣工违约金 3000 元；案件受理费全部由被告装修公司承担。

本案法律要点科普

1、装修公司收取工程款之后中途无故停工、到期不完工，属于根本性违约，业主有权行使法定解除权，解除装饰装修合同。2、原始施工现场被后续施工覆盖，无法做工程量司法鉴定时，法院可以结合合同、付款记录、现场照片、当事人陈述，酌情认定已完工项目价款。3、被告经法院传票传唤无正当理由拒不到庭，法院可以缺席审理、缺席判决，不会因为对方失联而阻碍业主维权。4、装修合同解除后，尚未施工的项目不再履行；已经施工部分据实结算，多余收取的工程款装修公司应当退还给业主。

如果你在上海各区遭遇装修合同相关纠纷，可联系我们获取案件评估方案。咨询电话：021‑63681120、021‑63681117、上海市黄浦区中山南路 1228 号北方工业大厦 7 楼 C701 室